Juridisch
Algemene verkoops- en betalingsvoorwaarden
Vintec Vanhaelewyn · Houthulststraat 32, 2170 Merksem · BTW BE0766.525.276
IBAN
BE60 0689 4155 4270
BIC
GKCCBEBB
Bank
Belfius
BTW
BE0766.525.276
Art. 1Plaatsbezoeken, expertise en advies
Een eerste plaatsbezoek voor de opmaak van een vrijblijvende offerte is kosteloos. Indien er tijdens een eerste bezoek geen offerte wordt gevraagd maar louter expertise of advies, of indien een tweede plaatsbezoek vereist is zonder dat er reeds een opdrachtbevestiging is, wordt een forfaitaire vergoeding van €250 (excl. btw) aangerekend. Bij effectieve uitvoering van de werken wordt deze vergoeding in mindering gebracht op de eindafrekening.
Art. 2Voorschot en betalingsstructuur
Om een vlotte start en de tijdige bestelling van materialen te garanderen, hanteren wij bij akkoord van de offerte een totale voorschotregeling van 70%.
Standaardregeling
- Voorschot 1 (50%) — Te betalen bij goedkeuring van de offerte. Dit bedrag dient voor de onmiddellijke bestelling en reservatie van de benodigde materialen (sanitair, tegels, enz.).
- Voorschot 2 (20%) — Te betalen uiterlijk twee weken vóór de geplande aanvang van de werken.
Uitzondering — Dringende werken
Indien de werken door omstandigheden, hoogdringendheid of op verzoek van de klant op zeer korte termijn (binnen de 3 weken) worden ingepland, wordt het totale voorschot van 70% in één keer gefactureerd bij goedkeuring van de offerte.
Saldo: Het resterende saldo is te betalen na oplevering (zie art. 5). De werken worden pas definitief ingepland en opgestart na ontvangst van de vereiste voorschotbetalingen.
Art. 3Tussentijdse facturatie
Voor werken die over een langere periode lopen, gefaseerd worden uitgevoerd, of door toedoen van de klant of derden vertraging oplopen, behoudt de aannemer zich het recht voor om tussentijdse vorderingsstaten op te maken naargelang de uitgevoerde werken en reeds geleverde materialen.
Art. 4Meerwerken
Eventuele meerwerken, aanpassingen of wijzigingen die niet opgenomen zijn in de oorspronkelijke offerte, worden steeds vooraf besproken en kunnen afzonderlijk of in de eindfactuur worden aangerekend.
Art. 5Eindafrekening
De eindafrekening gebeurt na oplevering van de werken en is betaalbaar binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Art. 6Laattijdige betaling
Bij niet-betaling op de vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten aangerekend conform de wettelijke rentevoet. Daarnaast is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van €150.
Bij laattijdige betaling van voorschotten of tussentijdse staten behouden wij ons het recht voor om de verdere uitvoering van de werken tijdelijk op te schorten tot de betaling is ontvangen. De hieruit voortvloeiende vertraging in de planning is voor risico van de klant.
Wederkerigheid: Conform de wetgeving op de consumentenbescherming is de aannemer, indien hij toerekenbaar in gebreke blijft zijn verbintenissen na te komen, een gelijkwaardige vergoeding verschuldigd aan de klant.
Art. 7Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde materialen en goederen blijven de exclusieve eigendom van Vintec Vanhaelewyn tot op het ogenblik van de volledige betaling van de factuur. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Art. 8Annulering van de opdracht
Bij annulering van de opdracht door de klant na goedkeuring van de offerte (ongeacht de wijze van goedkeuring: schriftelijk, per e-mail, via QR-code, telefonisch of mondeling), is de klant van rechtswege gehouden tot volledige betaling van alle reeds door de aannemer bestelde materialen en gemaakte onkosten. Daarbovenop is de klant een schadevergoeding verschuldigd voor winstderving en administratieve kosten, forfaitair begroot op 30% van het resterende saldo van de offerteprijs.
Art. 9Klachten en protesttermijn
Klachten met betrekking tot de uitgevoerde werken, geleverde materialen of de facturen dienen, om ontvankelijk te zijn, uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan ons te worden gemeld. Het protesteren van een factuur schort de betalingsverplichting niet op. Na deze termijn worden de werken en de factuur als definitief en onvoorwaardelijk aanvaard beschouwd.
Art. 10Uitvoeringstermijnen en overmacht
De opgegeven uitvoeringstermijnen of startdata zijn steeds indicatief en worden louter als inlichting verstrekt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een bindende termijn werd afgesproken. Vertragingen in de uitvoering door onvoorziene omstandigheden, weerverlet, of laattijdige levering van materialen door leveranciers (overmacht), geven de klant in geen geval recht op een schadevergoeding of het recht om de overeenkomst te ontbinden.
Art. 11Oplevering en aansprakelijkheid
De onvoorwaardelijke betaling van de (eind)factuur of de ingebruikname van de ruimtes geldt als stilzwijgende definitieve oplevering en aanvaarding van de werken. Zichtbare gebreken dienen op het moment van de oplevering te worden gemeld. Voor verborgen gebreken geldt de wettelijke garantieregeling. De klant dient een eventueel verborgen gebrek uiterlijk binnen de 2 maanden na de ontdekking ervan per aangetekend schrijven te melden.
Art. 12Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel bevoegd.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en facturen van Vintec Vanhaelewyn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Door het goedkeuren van een offerte of het plaatsen van een bestelling verklaart de klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.